Page 3 - CATALOGO MAGGIO 2017_Neat

C. S. R. s. r. l. H y d r o . S a t

Riferimenti Ed Agenti
Responsabile Commerciale Per L'italia Salvatore Conigliaro
Portatile 3473315748
Portatile 3933321341

1) ABRUZZO 11) PUGLIA

2) Basilicata 12) SARDEGNA

3) Calabria 13) Sicilia Orientale
Sicilia Occidentale
4) CAMPANIA 14) Toscana

5) Emilia-Romagna 15) Trentino-Alto Adige

6) Friuli-Venezia Giulia 16) Umbria

7) LAZIO 17) Valle d'Aosta

8) Liguria 18) Veneto

9) LOMBARDIA 19) Molise

10) Marche 20) Piemonte

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) La vendita e la spedizione vengono effettuate alle condizioni qui di seguito riportate, che si intendono
accettate dal committente mediante commissione firmata o il conferimento di conferma ordine.
3) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco.
La ditta fornitrice non risponde di eventuali ammanchi o avarie avvenute durante il trasporto o al momento
dello scarico. I reclami in tal senso dovranno essere presentati dal destinatario al trasportatore prima e
durante il ritiro della merce, con relativa lamentela sottoscritta nel documento di ricevimento e sottofirmato
dall'autista responsabile della consegna.
Ogni eventuale reclamo dovra' essere a noi comunicato entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo
lettera raccomandata, trascorsi i quali la fornitura si intendera' accettata (da noi che dal corriere di riferimento).

4) I termini di consegna convenuti si intendono puramente indicativi. Eventuali ritardi non daranno diritto al
Committente a nessun indennizzo o compenso. L'nnullamento di un ordine richiesto per iscritto dal
Committente sara' eventualmente concesso a nostra discrezione e comunque mai dopo la consegna:
5) La merce consegnata rimane di riservato dominio della fornitrice fino all'avvenuto pagamento della stessa.

6) I pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente nelle forme convenute. In caso di ritardo pagamento
rispetto alle scadenze pattuite, decorrera' senza bisogno di avviso o messa in mora, l'interesse per
ritardo pagamento. Il ritardo pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso
7) non si accettano resi se non da noi autorizzati con modulo da voi debitamente compilato e da noi accettato.

8) Eventuali contestazioni non ci conferiscono al cliente diritto al differimento o sostituzione dei pagamenti
alla data convenuta pena paragrofo 6) addebito interessi per ritardo pagamento.

9) Per ogni controversia sara' competente il Foro Di PALERMO
3