Page 111 - 疫情防控期司法文件汇编

浙江春森翔律师事务所 和谐进取·诚信服务

三、从严把握合同解除条件，鼓励合同继续履行

对受疫情影响但符合继续履行条件的建设工程合同，当事人要求

解除合同的，一般不予支持。

引导当事人就宽展履行期限、减免违约金等重新协商，鼓励双方

继续履行合同，推动重大和涉民生建设项目及时复工。

一方可以履行而拒绝履行的，另一方可依照《中华人民共和国合

同法》相关规定，要求其承担相应违约责任。

对于继续履行无望的，加大纠纷化解力度，引导双方同舟共济、

共克时艰，积极促成双方达成调解。

四、充分考虑疫情实际影响，合理把握工期顺延

确因执行疫情防控需要，造成工程项目停工的，一般可以顺延工

期。

对于因劳动者返程迟延等与本次疫情相关原因导致工期延误，承

包人应及时按照合同约定向发包人提出工期顺延申请，双方对是否属

于工期顺延存在争议的，依据签证资料等证据，依法确定是否免除延

误责任。

对于承包人未在合同约定期限内提出顺延申请或未取得发包人

或监理人签证，但确系受疫情影响导致工期顺延的，依照《最高人民

法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》

第六条的规定依法认定。

疫情防控期间订立合同，且防控未发生实质性变化，当事人以疫

情防控为由主张顺延工期，一般不予支持。

108